ALGEMENE VOORWAARDEN HEVAM

1. Onze algemene voorwaardenzijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten door en/of met HEVAM, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd de opdrachtgever. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken mits voorafgaande en schriftelijke instemming van HEVAM. Al onze opdrachtgevers worden geacht de huidige voorwaarden te kennen en voorbehoudsloos integraal te aanvaarden. De mogelijke nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

2. Onze offertes blijven 1 maand geldig behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. Indien het BTW- tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. De ondertekening door de opdrachtgever geldt als voorbehoudsloze aanvaarding van de offerte. De aangeboden prijzen zijn berekend op de basis van de huidige lonen, wedden, sociale lasten, materiaal- en energiekosten. Ingeval van verhoging van deze behoudt HEVAM zich het recht voor de prijzen aan te passen, echter na voorafgaand de opdrachtgever hiervan schriftelijk te hebben verwittigd. Ingeval van weigering HEVAM onmiddellijk en zonder vooropzeg een einde stellen aan de uitvoering van de overeenkomst zonder vergoeding.

3. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer HEVAM tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. Deze technische informatie wordt ten minste 5 werkdagen voor de aanvang overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelde (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan HEVAM bezorgd worden, zodat HEVAM over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan HEVAM niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding.

4. De werf dient door de opdrachtgever op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend aan marktconforme prijzen. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de opdrachtgever.

5. De overeengekomen uitvoeringstermijn is louter indicatief en wordt oa. geschorst door onvoorziene omstandigheden en/of weerverletdagen zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de opdrachtgever, zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de opdrachtgever werken, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd. HEVAM bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

6. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk overeengekomen opdracht, alsook niet gekende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen/uren. De opdrachtgever heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

7. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. HEVAM gaat een middelenverbintenis aan. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, is er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering HEVAM per aangetekende post geen opmerkingen werden overgemaakt de aanneming geacht wordt definitief en voorbehoudsloos aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt gelijkgesteld met de definitieve oplevering waarna de waarborgtermijn loopt. HEVAM waarborgt de lichte verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering of ingebruikname.. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de opdrachtgever. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de 14 dagen aan HEVAM aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.

8. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van HEVAM is beperkt tot de bedragen waarvoor ze verzekerd is.

9. De prestaties/goederen worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonders werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst worden betwist bij aangetekend schrijven. Het protest behoort gedetailleerd te zijn. Laattijdig of niet gedetailleerd protest wordt niet weerhouden en schorst de betalingsverplichting niet.

10. Onze facturen zijn binnen de 15 dagen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 1% per maand, tot datum van de effectieve betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

11. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behouwt HEVAM het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken/schorsen tot de factuur integraal betaald wordt, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door HEVAM. HEVAM bepaalt zelf wanneer ze de werken opnieuw aanvat, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer HEVAM door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de opdrachtgever deze dienen te vergoeden.

12. Wanneer de overeenkomst verbroken, geannuleerd dan wel éénzijdig opgezegd wordt door de opdrachtgever, zal deze de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds door HEVAM aangekochte en/of verwerkte materialen voor de betrokken werf vergoeden, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het saldo de totale overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 30% van de totale overeengekomen prijs, meer indien de werkelijk geleden schade hoger is.

13.  Bouw – veiligheidscoördinator: Overeenkomstig hoofdstuk 5 van de wet van 04/08/1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij uitvoering van hun werk en het KB van 03/05/1999 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn de kosten 
van de veiligheidscoördinator ten laste van de bouwheer en/of hoofdaannemer ingevolge de bepalingen van deze wet. Wij dienen
ingevolge bovenvermelde wetgeving in kennis te worden gesteld van de coördinaten van deze veiligheidscoördinator die voor de
bouwplaats is aangesteld waar de bouwmaterialen dienen geleverd en geplaatst. Zolang wij niet in het bezit zijn van de
coördinaten van deze veiligheidscoördinator, zal levering en plaatsing niet kunnen uitgevoerd worden en zal de bouwheer en/of
hoofdaannemer dan ook gehouden zijn ons te vergoeden voor de schade die hiervan het gevolg is. De bouwheer en/of
hoofdaannemer kan in dit geval geen schadevergoeding van ons vragen onder welke vorm dan ook en omwille van welke reden
dan ook.

14. De Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van HEVAM zijn uitsluitend bevoegd om geschillen tussen partijen aangaande
de overeenkomst te beslechten. Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de Nederlandstalige rechtspleging.